国产不卡a,欧美高清在线视频一区二区,五月天丁香婷婷网

首頁 / 招標公告 / 黑龍江省煙草公司鶴崗市公司2024年重大消防隱患改造-公開招標公告

黑龍江省煙草公司鶴崗市公司2024年重大消防隱患改造-公開招標公告

黑龍江鶴崗

2025-07-12 22:04:18

導出Pdf

導出Word

關注

公告詳情

登錄后查看登錄后查看年重大消防隱患改造

招標公告

招標編號：登錄后查看-登錄后查看

本招標項目已由招標人批準采購，項目資金來自企業自籌，招標人為登錄后查看，招標代理機構為登錄后查看。項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。

登錄后查看. 項目概況與采購內容

登錄后查看.登錄后查看項目名稱：登錄后查看登錄后查看年重大消防隱患改造

登錄后查看.登錄后查看招標內容：本次招標共登錄后查看個包。

招標內容：完成本項目施工工程量清單范圍內自項目實施、調試、竣工驗收、交付使用等所包含的所有工作內容。

最高投標限價總價(含稅，元)：登錄后查看.登錄后查看元。

中標供應商：登錄后查看家。

登錄后查看.登錄后查看項目地點：鶴崗市。

登錄后查看.登錄后查看工期要求：計劃開工日期以合同簽訂日期為準，計劃總工期登錄后查看日歷天，計劃竣工日期登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日前完工。(注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規定執行)。

登錄后查看.登錄后查看質量標準：符合現行國家、行業及地方質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準；

登錄后查看. 投標人資格要求

本次招標要求投標人須具備以下資格：

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看參加本項目投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人或其他組織，具備有效的營業執照和基本賬戶信息；

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看參加本項目投標人應具備消防設施工程專業承包資質二級及以上資質及建筑裝修裝飾工程專業承包一級資質，同時具備有效的安全生產許可證；

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看本次招標要求投標人擬派項目經理具備機電工程專業二級(含二級)及以上注冊建造師資格，并且具備有效的安全生產考核合格證書(登錄后查看證)，且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理，項目經理為本單位在職人員并提供近三個月(登錄后查看年登錄后查看月至登錄后查看年登錄后查看月)企業為其繳納社會保險的有效證明。(國家規定的六類人員除外)。

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看參加本項目投標人的班組成員要求：投標人擬派施工其他項目管理機構人員應符合《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場管理人員配備管理辦法》(黑建規〔登錄后查看〕登錄后查看號)文件規定的要求，不得低于規定的配備標準。投標人也可以根據項目管理需要增加崗位及人員。

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看投標人須提供無拖欠工程款和農民工工資承諾，以證明投標人沒有拖欠工程款和農民工工資的情形。

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看投標人及其法定代表人、擬派項目經理不得被最高人民法院在中國執行信息公開網中列入失信被執行人名單，對屬于失信被執行人的，其投標將被拒絕或否決。投標人及其法定代表人、擬派項目經理在近三年內沒有行賄犯罪記錄；(本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，時間從投標截止日起算前三年，以中國裁判文書網網站公布的判決結果為準(新成立企業以成立日期至投標截止日期查詢為準)。投標人沒有被列入經營異常名錄和重大稅收違法失信主體以信用中國網站查詢結果為準。

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看投標人未在煙草行業存在行賄行為及不良行為供應商名單內；

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、持股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；同一公司具有獨立法人的子公司同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標時最多不得超過兩家(均以投標登記的先后順序為準)。(名詞釋義：本條所稱單位負責人是指法人的法定代表人、合伙企業的執行事務合伙人、個人獨資企業的負責人等對外代表單位的人；控股是指持有其他單位百分之五十以上出資額、股份或表決權，或者通過協議或其他安排，能夠實際支配其他單位行為，如集團公司與下屬子公司或分公司等)；

登錄后查看.登錄后查看特殊要求：無

登錄后查看.登錄后查看本次招標不接受聯合體投標。

登錄后查看. 其他事項

登錄后查看.登錄后查看投標人在本次招標項目投標截止日前登錄后查看年內(成立時間不足三年的、自成立時間起)參加采購活動中，被刑事判決、刑事裁定或黨政紀處分決定認定有行賄行為的情形，應實施禁入管理。對行賄供應商的禁入措施，適用于其法定代表人、主要負責人和行賄人。在禁入期限內，上述人員擔任法定代表人、主要負責人或實際控制人的其他企業，均不得參加本采購項目。以刑事判決書、刑事裁定書、黨政紀處分決定書生效的時間為準。

登錄后查看.登錄后查看在本次采購活動中，投標人提供虛假材料謀取中標、成交，采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商，與招標人、其他供應商或者招標代理機構惡意串通，向招標代理機構行賄或者提供其他不正當利益，拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況，將列入煙草行業不良行為的供應商名單內。

登錄后查看.登錄后查看其他：無。

登錄后查看. 招標文件的獲取

登錄后查看.登錄后查看獲取時間：登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日登錄后查看時至登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日登錄后查看時(北京時間，下同)。

登錄后查看.登錄后查看招標文件獲取方式：

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看登錄中招聯合招標采購平臺(以下簡稱“電子交易平臺”，下同)，已在該平臺注冊過的可直接登錄，未注冊的請先注冊(平臺注冊免費，注冊成功后可以及時參與平臺發布的所有項目)。

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看登錄后查找并參與本項目，按提示完成購標申請，并點擊“立即投標”進入“我要投標”界面，勾選需要參加的標包。

登錄后查看.登錄后查看.登錄后查看勾選對應標包后，點擊“立即購標”并選擇“網上支付”，在線支付招標文件費登錄后查看元/標包、平臺服務費登錄后查看元/標包，售后不退。在招標文件獲取截止時間前支付費用，即可獲得下載招標文件的權限。平臺服務費發票由平臺公司出具，投標人需要發票的，可通過“發票管理”下載平臺服務費電子發票。

(注：聯合體投標的，由聯合體牽頭人獲取招標文件，未在招標文件獲取截止時間前支付費用的，無法獲得招標文件，且不具備參與本項目投標的資格。關于平臺注冊、登錄、招標文件獲取及投標文件遞交等相關業務具體操作詳見“電子交易平臺”—幫助中心—投標人操作手冊，或直接撥打中招聯合招標采購平臺咨詢電話：登錄后查看-登錄后查看；咨詢內容涉及應保密的項目信息的，平臺不得泄露)。

登錄后查看. 投標文件的遞交

登錄后查看.登錄后查看投標文件遞交的截止時間(投標截止時間，下同)為登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日登錄后查看時登錄后查看分。

登錄后查看.登錄后查看投標文件遞交地點：投標人應當在投標截止時間前，登錄“電子交易平臺”使用“中招聯合電子投標文件制作工具”，選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后，“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證，遞交時間以最終提交加密電子投標文件的電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。加密的電子投標文件逾期上傳的，將視為放棄投標。加密電子投標文件為“電子交易平臺”提供的中招聯合電子投標文件制作工具制作生成的加密版投標文件。

登錄后查看.登錄后查看投標文件的遞交方式：投標人必須在制作電子投標文件之前完成登錄后查看證書的辦理，并使用登錄后查看證書進行加密后才能投標；否則將無法正常投標。登錄后查看證書具體辦理流程參見中招聯合招標采購平臺賬戶中“北京登錄后查看申請”“登錄后查看申請幫助”“登錄后查看辦理指南”查看，也可撥打中招聯合招標采購平臺統一服務熱線登錄后查看-登錄后查看進行咨詢。