一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告火電公司訴稱，2015年10月，原、被告簽訂《土耳其ＫＡＲＡＢＩＧＡ2×660ＭＷ超超臨界燃煤電站工程施工分包合同（＃1鍋爐本體安裝工程）》，約定被告從原告處分包＃1鍋爐本體安裝工程，合同價(jià)款為21163100元，結(jié)算采用綜合單價(jià)承包方式。上述合同簽訂后，原告依約履行了合同義務(wù)，但被告施工人員投入不足影響施工進(jìn)度，并且拖欠工人工資導(dǎo)致集體討薪、停工罷工事件2015年12月1日，因被告人員出境安排不及時(shí)，雙方召開會(huì)議并經(jīng)協(xié)商后，將被告的承包范圍調(diào)整為2＃鍋爐本體安裝及配合調(diào)試工程。2016年5月26日，因被告拖欠勞工工資發(fā)生勞資糾紛給2號(hào)機(jī)組施工造成影響，雙方召開會(huì)議并達(dá)成會(huì)議紀(jì)要明確今后如被告再出現(xiàn)類似情況，原告有權(quán)縮減被告所承擔(dān)的施工范圍或解除合同。2016年12月21日，被告確認(rèn)已收到原告按合同約定及正常流程所審核支付的工程款，原告未拖欠、克扣被告任何應(yīng)收款項(xiàng)，被告確認(rèn)已向原告收取的工程款足以支付勞工工資。但自2016年12月26日起，因被告拖欠工人工資再次出現(xiàn)工人集體討薪、停工罷工事件，并持續(xù)至2017年1月，導(dǎo)致2號(hào)機(jī)組施工停滯，施工分包合同無法繼續(xù)履行。2017年1月16日，被告因其113名工人在施工現(xiàn)場(chǎng)解除勞動(dòng)合同需要一次性現(xiàn)金支付工資及保證金3359038.30元，而被告在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)無足夠資金，故向原告申請(qǐng)借款3359038.30元。1月17日，原告出具《關(guān)于江蘇江安合同解除及借款申請(qǐng)的回函》，同意給被告借款3359038.30元用于向被告工人發(fā)放工資，原告同時(shí)要求被告盡快籌集資金及時(shí)歸還借款。此后，與昂奧多次要求被告返還借款，但被告至今仍未歸還。被告行為嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，故原告訴至法院，要求判令：1、被公安返還代付勞工工資借款3359038.30元；2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。 被告江安公司辯稱，1、原告起訴的案由不對(duì)，原、被告之間并非借款合同關(guān)系，而應(yīng)該是建設(shè)工程合同關(guān)系。原告在被告處簽署《借款申請(qǐng)函》，其本質(zhì)是建設(shè)工程當(dāng)中常見的預(yù)支工程款時(shí)需要在財(cái)務(wù)上辦理的手續(xù)之一，被告能從原告處預(yù)支款項(xiàng)，是因?yàn)殡p方存在工程承包關(guān)系，這種借支并非是平等主體之間的借款關(guān)系。另外，即便是雙方在工程完畢之后進(jìn)行了結(jié)算，被告給原告簽署了借條，在司法實(shí)踐中也不會(huì)按照借款糾紛處理，仍然按照建設(shè)工程合同糾紛處理，更何況原、被告雙方并未進(jìn)行工程結(jié)算，僅是在工程施工過程中的某一階段向原告預(yù)支工程款而已。原告所述由于被告違反合同約定拖欠工人工資引發(fā)工人停工罷工事件的陳述與事實(shí)不符。原告違反合同約定，克扣了勞工工資卡中土耳其業(yè)主直接支付給勞工每月約2000美元的工資的絕大部分作為其“小金庫(kù)”使用，僅支付了每月1000元人民幣的當(dāng)?shù)刎泿抛鳛樯钯M(fèi)，部分勞工甚至每月1000元生活費(fèi)都沒有全部拿足。被告自2015年11月15日進(jìn)場(chǎng)施工至2016年5月11日第一次勞工停工罷工前，近六個(gè)月未收到原告任何工程款項(xiàng)。第一次勞工罷工兩天后原告付款58萬元，5月24日又撥付工程款100萬元，罷工才平息，導(dǎo)致所有勞工認(rèn)為只有停工罷工才能拿到工資。此后2016年11月工程進(jìn)度款至2016年12月下旬仍未支付，勞工們?nèi)虩o可忍繼續(xù)再次罷工，同時(shí)要求解除合同并結(jié)算全部工資。綜上，勞工停工罷工均是因?yàn)樵嫱锨贰⒖丝郾桓婀こ炭詈蛣诠すべY導(dǎo)致，所有責(zé)任應(yīng)由原告承擔(dān)。2、原告在分包工程竣工結(jié)算之前要求返還代付勞工工資款的請(qǐng)求不合理。雙方《分包合同》第五條第七款約定“如乙方未按時(shí)足額向勞動(dòng)者支付用工費(fèi)用，甲方有權(quán)代其支付，并可從工資保證金或應(yīng)向乙方支付的款項(xiàng)中扣除相應(yīng)費(fèi)用”執(zhí)行。此款項(xiàng)即是按照合同條款約定原告行使直接向第三人勞工代付工資的權(quán)利，且被告在申請(qǐng)借款函件中也說明此款項(xiàng)在工程結(jié)算款中扣除。 本院經(jīng)審理查明：2015年10月，原、被告簽訂《土耳其ＫＡＲＡＢＩＧＡ2×660ＭＷ超超臨界燃煤電站工程施工分包合同（＃1鍋爐本體安裝工程）》，約定被告從原告處分包＃1鍋爐本體安裝工程。2017年1月17日，江安公司向火電公司出具申請(qǐng)書，請(qǐng)求向火電公司項(xiàng)目經(jīng)理部借款3359038.30元，并同意在工程進(jìn)度款中扣除。同日，火電公司向江安公司回函載明，江安公司為支付工人工資而借款3359038.30元的申請(qǐng)已收悉，為了保證工人工資及時(shí)發(fā)放，火電公司將根據(jù)借款申請(qǐng)書向江安公司工人代為發(fā)放工人工資。所借款項(xiàng)，江安公司應(yīng)盡快籌集及時(shí)歸還。當(dāng)日，火電公司向江安公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工人發(fā)放工人工資3359038.30元。此后，火電公司發(fā)函向江安公司催要借款，但江安公司并無歸還。 以上事實(shí)由原告提交的證據(jù)《施工分包合同》、《借款申請(qǐng)書》、《關(guān)于江蘇江安合同解除及借款申請(qǐng)的回函》、卡拉畢加項(xiàng)目部分職工工資結(jié)算清單、提前解約職工工資結(jié)算表、江蘇江安回國(guó)人員剩余工資及押金簽收單、《關(guān)于限期返還借款3359038.30元的催告函》等證據(jù)及原、被告庭審陳述為證

被告江蘇江安集團(tuán)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)歸還原告中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司借款本金人民幣3359038.30元。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 按規(guī)定減半收取的案件受理費(fèi)人民幣16836元，由被告江蘇江安集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)。 被告江蘇江安集團(tuán)有限公司于本判決生效之日起三日內(nèi)，向本院交納應(yīng)負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提出副本，上訴于浙江省杭州市中級(jí)人民法院

2021-02-25