再審申請人中億豐建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱中億豐公司）因與被申請人啟東市人民醫(yī)院（以下簡稱人民醫(yī)院）、啟東市政府投資項目工程建設(shè)中心（以下簡稱投資建設(shè)中心）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服江蘇省南通市中級人民法院（2017）蘇06民終2897號民事判決，向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)
首頁 /
查企業(yè) /
啟東市政府投資項目工程建設(shè)中心 /
中億豐建設(shè)集團股份有限公司與啟東市人民醫(yī)院、啟東市政府投資項目工程建設(shè)中心建設(shè)工程施工合同糾紛申訴、申請民事裁定書
中億豐建設(shè)集團股份有限公司與啟東市人民醫(yī)院、啟東市政府投資項目工程建設(shè)中心建設(shè)工程施工合同糾紛申訴、申請民事裁定書
案號：（2019）蘇民申4211號
判決日期：2019-12-28
法院：江蘇省高級人民法院
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本情況
中億豐公司申請再審稱，1.案涉項目因電纜、風(fēng)機、風(fēng)管等變更的原因?qū)е鹿こ萄悠?8天，且變更原因不可歸責(zé)于中億豐公司。2.因案涉項目工期順延導(dǎo)致中億豐公司多支付預(yù)付工程款利息和拖延工程結(jié)算的利息損失。3.根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同協(xié)議書》約定，因變更造成的承包人損失，由發(fā)包人承擔(dān)。故中億豐公司主張人民醫(yī)院和投資建設(shè)中心賠償損失具有事實和合同依據(jù)，一、二審判決未予支持在認定事實和適用法律上均有錯誤。據(jù)此，中億豐公司依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定，請求對本案再審
判決結(jié)果
駁回中億豐建設(shè)集團股份有限公司的再審申請
合議庭
審判長羅榮輝
審判員施建紅
審判員趙俊
法官助理王鍇
二〇一九年八月二十七日
書記員楊貝貝
判決日期
2019-12-28
