一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

青海冀騰工貿有限公司向本院提出訴訟請求：1.請求判令被告支付欠付原告的工程款及損失53.42萬元；2.本案訴訟費、保全費、擔保費由被告承擔。事實和理由：2019年8月1日，原、被告簽訂《鋼結構網架合同書》，約定：被告位于格爾木市昆侖小學建設項目施工工程的輕鋼結構工程由原告施工，工程價款為56.4萬元。合同約定被告在合同簽訂時給原告支付2萬元定金，原告網架進場付20萬元整，原告Ｃ型鋼、檁條等材料進場付15萬元，工程竣工被告應十日內驗收，過期視為合格，驗收合格后扣除3％質保金一次性支付原告剩余款項，質保期為一年。2019年9月24日原告的網架進場，被告未按照約定支付20萬元工程進度款，因被告違約造成原告損失。2019年11月15日被告單方違約通知原告解除雙方簽訂的《鋼結構網架合同書》。此時被告已完成施工百分之九十，且被告拖欠原告工程款，經原告多次催要，被告至今未付。故訴至本院，請求判如所請。 四川省鐵牛建筑工程有限公司辯稱，原、被告雙方在2019年8月1日簽署合同屬實，被告將承建的昆侖小學的建設項目中輕鋼鋼結構工程分包給原告，依照合同約定，合同建設面積1200㎡，按實際面積結算，合同簽訂后被告支付2萬元定金，開工日期為定金到賬日期，竣工日期為定金到賬一個月。2019年8月9日被告支付2萬元定金給原告負責人柳松，2019年9月5日應當竣工，但被告卻遲遲不動工，直至2019年9月24日才遲遲動工，構成嚴重違約。原告在少量網架進場后即要求被告支付20萬元，但被告認為依照合同約定，網架要全部入場才應當支付20萬元，但為了施工盡快進行，被告公司再次支付10萬元，可原告的材料依舊不能到場。原、被告多次協商無果，直至發函。因原告原因導致工程無法按期完工，被告與發包人的合同也嚴重超期，被告無奈于2019年11月18日向原告發出解除合同通知函。后原告工人到格爾木市監察大隊投訴，柳松置之不理，勞動監察大隊責令被告公司為原告工人墊付了工資。就原告未完成工程部分被告公司自行組織工人購買剩余材料并施工，于2019年12月23日竣工驗收。經過初步結算，被告公司對原告已經超付工程款，同時由于施工嚴重超期，若發包方主張延期交工損失應由原告承擔，被告公司保留向原告追償的權利，本案中不再提起反訴。綜上，原告的訴訟請求應當全部予以駁回。 本院經審理認定事實如下：2019年8月1日，原、被告簽訂《鋼結構網架合同書》，約定被告將其所承建的格爾木市昆侖小學建設項目施工工程中的輕鋼鋼結構工程由原告施工，工程價款56.4萬元，建筑面積1200㎡，按實際面積結算。承包方式為包工包料包安裝，單價470元／㎡。合同簽訂時被告支付原告定金2萬元，網架進場付20萬元，Ｃ型鋼、檁條等材料進場付15萬元。工程竣工后被告應10日內驗收，過期視為合格，驗收合格后被告扣除3%質保金一次性支付原告剩余款項，質保金期限一年。雙方約定的開工日期為定金到賬當天，竣工日期為定金到賬后1個月。2019年8月9日被告支付原告定金2萬元，同日原告與遼寧中啟鋼結構工程有限公司河北分公司簽訂《網架加工合同》對施工過程中所需的網架進行前期加工。2019年9月24日，原告網架進場，被告于2019年10月29日支付4萬元，于2019年10月30日支付6萬元工程進度款。2019年11月16日李紅向被告公司借款5000元用于支付工人工資并出具《借據》。2019年11月18日被告以郵寄方式通知原告解除合同，2019年11月19日原告工人李紅等投訴至格爾木勞動監察大隊，要求被告公司支付農民工工資11.3萬元，后被告公司項目部負責人劉麗分別將工資支付至原告公司工人李紅、呂良川、周偉光等人賬戶中，并由收款人分別在《證明》中簽字捺印。2019年11月19日起，被告公司自行購買建材并組織工人繼續施工，該工程最終于2019年12月13日竣工驗收

一、被告四川省鐵牛建筑工程有限公司支付原告青海冀騰工貿有限公司工程款212586元，于本判決生效之日起十日內付清； 二、駁回原告青海冀騰工貿有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 案件受理費9142元，由原告青海冀騰工貿有限公司負擔5504元（已交納）；被告四川省鐵牛建筑工程有限公司負擔3638元，于本判決生效之日起七日內交納。 保全費3020元、中國大地財產保險股份有限公司青海分公司保險服務費1500元，合計4520元，由原告青海冀騰工貿有限公司負擔（已交納）。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按照對方當事人或者代表人的人數提出副本，上訴于青海省海西蒙古族藏族自治州中級人民法院

2021-03-17